Migration48.ru

Вопросы Миграции
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Образец претензии по договору поставки

Образец претензии по договору поставки

Исх. № ______

от «_____» _____________2016г.

Обществу с ограниченной ответственностью

«_______________________________________»

______, г. _________, ул. __________, д.__ кв.__

Фактический адрес (для переписки):

______, г._________, ул. ___________, ______
Код ЕГРПОУ: ____________

т/с № ________________ в АТ «_____________»

Общества с ограниченной ответственностью

«_______________________________________»

______, г. _________, ул. __________, д.__ кв.__

Код ЕГРПОУ: ____________

т/с № ________________ в АТ «_____________»

П Р Е Т Е Н З И Я

Между Обществом с ограниченной ответственностью «___________________» (далее по тексту – Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «________________» (далее – Покупатель) был заключен Договор № ____ от ____________г. (далее — Договор), согласно которого Поставщик обязался поставить устройство «________________» (далее по тексту — Товар).

Согласно Спецификации № ___, являющейся неотъемлемой частью Договора, в комплект Товара входит: автоматическое устройство __________________ — 1 шт.; Сменный инструмент для установки диаметром 12 мм – 1 шт.; Сменный инструмент для установки диаметром 28 мм – 1 шт.; Инструкция по эксплуатации – 1 шт.; Сертификат производителя – 1 шт. А также указано, что страна происхождения Товара – Италия.

Согласно п.___ Договора Поставщик обязывался поставить Товар в полной комплектации на протяжении 20 календарных дней с момента предоплаты. ______________года Покупатель, в исполнение п.____ Договора, перечислил на расчетный счет Поставщика _____________ (________________) грн., в том числе НДС ______грн., согласно банковской выписке от _____________г. Таким образом Поставщик обязан был поставить Товар до ____________г. Согласно п.____ Договора датой передачи Товара считается дата, указанная представителем Покупателя в соответствующей расходной накладной.

Согласно ч.1 ст. 193 Хозяйственного кодекса Украины (далее – ХК Украины) субъекты хозяйствования и другие участники хозяйственных отношений должны выполнять хозяйственные обязательства надлежащим образом соответственно закону, других правовых актов, договора, а при отсутствии конкретных требований относительно выполнения обязательства — соответственно требованиям, которые в определенных условиях обычно относятся. К выполнению хозяйственных договоров применяются соответствующие положения Гражданского кодекса Украины (далее – ГК Украины) с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Кодексом. Каждая сторона должна принять все меры, необходимые для надлежащего выполнения ею обязательства, учитывая интересы второй стороны и обеспечения общехозяйственного интереса. Нарушение обязательств является основанием для применения хозяйственных санкций, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором. Статья 530 ГК Украины предусматривает, что если в обязательстве установлен срок (дата) его выполнения, то оно подлежит исполнению в этот срок (срок).

Вы нарушили сроки поставки Товара, согласно условиям Договора и допустили просрочку.

В соответствии с пунктом ______ Договора право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента подписания представителем Покупателя расходной накладной на Товар. На текущий момент представитель Покупателя не подписал расходную накладную по следующим причинам:

— Товар был поставлен с нарушением граничных сроков поставки (просрочка исполнения ____ календарных дней);

— поставленный Товар был некомплектный (отсутствовали: Сменный инструмент для установки диаметром 12мм – 1 шт.; Инструкция по эксплуатации – 1 шт.; Сертификат производителя – 1 шт.; Гарантийный талон на Товар). Таким образом право собственности на Товар не перешло к покупателю. На основании части 3 статьи 270 ХК Украины наше Предприятие не оплачивает Товар, согласно пункту ____ Договора, до полной его комплектации.

При поставке Товара присутствовал представитель Поставщика, который предложил урегулировать создавшуюся ситуацию путем переговоров, согласно пункту ____ Договора.

Покупатель направил поставщику письмо (исходящий номер № ____ от ____________г.) с просьбой до поставить недостающий инструмент и передать сопроводительную документацию, гарантийный талон, а также обратился с просьбой предоставить информацию о сроках поставки недостающего инструмента. Вы на данное письмо, в установленные ХК Украины не ответили. В 20-дневный срок, установленный частью 3 статьи 270 ХК Украины, Товар не доукомплектовали.

В связи с этим, Покупатель направил претензию (исходящий № ____ от ____________г.) с требованием расторгнуть Договор и уплатить штрафные санкции согласно условиям Договора и действующего законодательства Украины. В ответ на данную Претензию Вы направили ответ за исходящим № _____ от ____________г. В тексте ответа на указанную выше претензию Вы признали недопоставку и сослались на отказ производителя по изготовлению данного инструмента. Согласно статье 42 Хозяйственного кодекса Украины, предпринимательство — это самостоятельная, инициативная, систематическая, на собственный риск хозяйственная деятельность, осуществляемая субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли. То есть все риски по исполнению обязательства (Договора) несете Вы, как Поставщик Товара. Статья 218 ХК Украины устанавливает, что основанием хозяйственно-правовой ответственности участника хозяйственных отношений есть содеянное ним правонарушение в сфере хозяйствования. Участник хозяйственных отношений отвечает за невыполнение или ненадлежащее выполнение хозяйственного обязательства или нарушение правил осуществления хозяйственной деятельности, если не докажет, что им приняты все зависящие от него меры для недопущения хозяйственного правонарушения. В случае если иное не предусмотрено законом или договором, субъект хозяйствования за нарушение хозяйственного обязательства несет хозяйственно-правовую ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при данных условиях осуществления хозяйственной деятельности. Не считаются обстоятельствами, в частности, нарушение обязательств контрагентами правонарушителя, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательства товаров, отсутствие у должника необходимых средств. То есть, Вы несете полную ответственность за поставку некомплектного Товара, в соответствии с условиями Договора и действующего законодательства Украины. В статье 270 ХК Украины указано, что товары должны поставляться комплектно в соответствии с требованиями стандартов, технических условий или прейскурантов. Договором может быть предусмотрена поставка с дополнительными к комплекту изделиями (Частями) или без отдельных, не нужных покупателю изделий (Частей), входящих в комплект. Если комплектность не определена стандартами, техническими условиями или прейскурантами, она в необходимых случаях может определяться договором. В случае поставки некомплектных изделий поставщик (Производитель) обязан по требованию покупателя (получателя) доукомплектовать их в двадцатидневный срок после получения требования или заменить комплектными изделиями в тот же срок, если сторонами не согласован иной срок. В дальнейшем к укомплектованию изделия или его замены покупатель (получатель) имеет право отказаться от его оплаты, а если товар уже оплачен, требовать в установленном порядке возврата уплаченных сумм. В случае если поставщик (Производитель) в установленный срок не укомплектует изделие либо не заменит его комплектным, покупатель имеет право отказаться от товара. Принятие покупателем некомплектных изделий не освобождает поставщика (производителя) от ответственности.

Читайте так же:
Социальная поддержка семей с детьми

Статьей 684 ГК Украины предусмотрены правовые последствия поставки некомплектного товара: «В случае передачи некомплектного товара покупатель имеет право требовать от продавца по своему выбору: 1) пропорционального уменьшения цены; 2) доукомплектования товара в разумный срок. Если продавец в разумный срок не доукомплектован товар покупатель вправе по своему выбору: 1) требовать замены некомплектного товара на комплектный; 2) отказаться от договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Последствия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, применяются также в случае нарушения продавцом обязанности передать покупателю комплект товаров (статья 683 настоящего Кодекса), если иное не установлено договором или не вытекает из существа обязательства.» Так, согласно статье 683 ГК Украины Вы обязались поставить и одновременно передать весь комплект Товара, который указан в Приложении №1, чего Вы не сделали.

В связи с тем, что производство Покупателя имеет сезонный характер и пик производства приходится на февраль-март, просрочка поставки необходимого оборудования привела к убыткам Покупателя в виде упущенной выгоды: вследствие просрочки поставки оборудования в оговоренные сроки, его некомплектной поставки с необходимым для выполнения заказов инструментом, Покупатель не смог выполнить выгодные сделки по производству продукции своим контрагентам в установленные сроки. В связи с вышеизложенным, нашему Предприятию причинён ущерб деловой репутации. Исходя из этого, Покупатель на основании ч.3 ст. 611 Гражданского кодекса Украины (далее – ГК Украины) вправе требовать расторжение Договора в одностороннем порядке и отказывается принимать последующее исполнение обязательства, а также требует возмещения убытков, так как вследствие просрочки Поставщика исполнение обязательства утратило интерес для Покупателя.

Согласно п.____ Договора: «В случае задержки поставки Товара, если такая задержка произошла не по вине Покупателя, Поставщик выплачивает Покупателю штрафные санкции в размере 0,1% от общей стоимости Товара, указанной в п.____ настоящего Договора, за каждый день задержки поставки. В случае задержки поставки Товара свыше 7 (семи) календарных дней, Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 10% от общей стоимости Товара».

_________г. представитель ООО «___________________», несмотря на отказ Покупателя от выполнения обязательств по Договору, в установленном действующим законодательством Украины порядке, произвел установку недостающего Инструмента, но данный Инструмент был ненадлежащего качества, так как произведен не в Италии, как определено Договором (приложениями к нему), тем самым Вы не исполнили должным образом обязательства по Договору на текущий момент и общая просрочка по поставке Товара составляет _________ календарный день.

Исходя из вышеизложенного, руководствуясь Договором № ____ от ____________г., нормами действующего законодательства Украины:

1. В связи с систематическим нарушением сроков выполнения условий Договора, утратой интереса Покупателя, что привело к убыткам нашего Предприятия в виде упущенной выгоды, требую расторгнуть Договор № ___ от _____________г., заключенный между ООО «_____________» и ООО «___________» и отказываюсь от последующего исполнения обязательства, на основании ч.3 ст. 611 ГК Украины.

2. Требую в срок 5 (пять) банковских дня с момента получения настоящей Претензии перечислить (вернуть) на указанные ниже реквизиты ООО «________________» __________ грн. (___________) гривен предоплаты согласно условиям Договора № _____ от ____________г.

Читайте так же:
Условия страхования КАСКО

3. Требую направить уполномоченного представителя ООО «_________________» для возврата не надлежащего Товара Поставщику.

4. Требую в срок 5 (пять) банковских дня с момента получения настоящей Претензии перечислить на указанные ниже реквизиты ООО «________________» штраф в размере _____ грн. (______________ грн. ___ коп.).

Денежные средства перечислить на следующие реквизиты: ______________________________

В случае неудовлетворения изложенных требований ООО «______________» в срок 5 (пять) банковских дней с момента получения настоящей Претензии, мы будем вынуждены обратится в Хозяйственный суд. В этом случае все расходы по рассмотрению дела (судебный сбор, услуги адвоката и др.) будут дополнительно взысканы с ООО «__________________».

Все документы необходимые для рассмотрения данной претензии имеются у Вас в наличии.

Претензия по договору поставки товара

В случае нарушения договора поставки, как со стороны поставщика, так и со стороны покупателя, необходимо составить и направить в адрес недобросовестного контрагента письменную претензию.

Направление претензии является необходимым этапом защиты своих прав, как в случае, предусмотренном законом, так и в случае, если претензионный порядок урегулирования споров предусмотрен договором. После отправки претензии контрагенту необходимо дождаться либо ответа на нее, либо истечения срока для ответа на претензию, установленного законом или договором.

Например, ст.4 Арбитражного процессуального кодекса РФ предусмотрено, что споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, передаются на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии. Если договором предусмотрен как более короткий, так и более длительный срок ответа на претензию, необходимо руководствоваться сроком, установленным договором. Статьей 477 ГК РФ предусмотрены сроки предъявления требований в связи с поставкой некачественного товара. Это далеко не полный перечень случаев, когда претензионный порядок является обязательным, а его несоблюдение влечет оставление искового заявления без рассмотрения.

Претензии по качеству поставленного товара

В случае поставки товара ненадлежащего качества может быть составлена претензия о выполнении следующих требований покупателя:

  • соразмерного уменьшения покупной цены товара;
  • безвозмездного устранения недостатков товара в установленный (разумный) срок;
  • возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

В случае существенных недостатков качества товара (неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) покупатель вправе предъявить требование и направить претензию:

  • об отказе от исполнения договора и возврате уплаченной за товар денежной суммы;
  • о замене товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.

Образец претензии о замене некачественного товара :

Претензия

О замене товара ненадлежащего качества

Исх.№_____ от ____.________2019г

Директору АО «Поставщик»

В соответствии с договором поставки №___ от ____.________2019г АО «Поставщик» поставило в адрес ООО «Покупатель» оборудование (указывается точное наименование товара) в количестве 1(одной) единицы.

Согласно п.1.3. Договора поставки производительная мощность поставляемого товара составляет 100 изделий в час.

После монтажа и запуска оборудования в эксплуатацию выявились следующие недостатки поставленного товара: производительная мощность оборудования составляет 50 изделий в час, что не соответствует условиям п.1.3. договора и приложенной к товару технической документации.

от ____.________2019г ООО «Покупатель» уведомило АО «Поставщик» о выявившихся недостатках поставленного товара и пригласило вашего представитель для совместной проверки качества поставленного оборудования.

По результатам совместной проверки, проведенной поставщиком и покупателем, составлен акт о наличии недостатков, согласно которого в присутствии поставщика произведены замеры производительности оборудования, по итогам которых его производительность не превышает 50 изделий в час.

от ____.________2019г ООО «Покупатель» просило АО «Поставщик» безвозмездно устранить выявившиеся недостатки. Указанное письмо оставлено Поставщиком без удовлетворения.

В связи с выявившимися недостатками покупатель был вынужден обратиться в ООО «Экспертный центр». Согласно заключения ООО «Экспертный центр» поставленное оборудувание имеет неустранимый производственный дефект, в силу чего его производительность не соответствует заявленной в технической документации и устранить указанный дефект невозможно в силу конструктивных особенностей оборудования.

Таким образом, в нарушение п.1.3. договора поставки №___ от ____.________2019г поставщиком в адрес покупателя поставлен товар, производительность которого в два раза ниже, чем предусмотрено договором поставки. При этом недостаток поставленного оборудования является неустранимым, то есть существенным.

В соответствии с п.4.8. договора поставки Поставщик обязуется заменить товар, имеющий существенные недостатки в течение 14 дней с момента предъявления требования покупателя.

Руководствуясь изложенным, ст.475 ГК РФ прошу:

1)В течение 14 дней с момента получения претензии заменить оборудование ненадлежащего качества на аналогичное оборудование надлежащего качества.

2)Возместить расходы, связанные с проведением проверки качества поставленного товара в сумме ______рублей.

Читайте так же:
Ошибки межевания: виды и способы исправления

3)Возместить убытки в виде упущенной выгоды, образовавшиеся в результате несоответствия фактической производительности поставленного по договору оборудования его заявленной производительности.

Если настоящая претензия будет оставлена Поставщиком без удовлетворения, ООО «Покупатель» будет вынуждено обратиться за защитой своих интересов в Арбитражный суд.

Приложение: Расчет и доказательства наличия убытков.

Директор ООО «Покупатель ________________

Претензия за нарушение сроков поставки

Поставщик обязан передать покупателю товар в срок, согласованный договором, а если такой срок договором не предусмотрен, то в семидневный срок с момента предъявления требования покупателем.

При нарушении сроков поставки товара Покупатель вправе:

  • Уведомив поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена, если в договоре поставки не предусмотрено иное;
  • Требовать взыскания убытков, если таковые у Покупателя возникли;
  • Когда за товар произведена предоплата, покупатель при просрочке поставки вправе требовать от Поставщика вместо поставки товар, вернуть предоплату, а так же уплаты процентов за нарушение срока возврата предварительной оплаты, если иное не предусмотрено законом или договором.
  • Если товар покупателем был оплачен потребовать его передачи, а так же взыскать неустойку за нарушение сроков поставки товара (недопоставка), если она установлена договором (подробно о неустойке по договору поставки читайте в отдельной статье).

Претензия

О передаче оплаченного товара и взыскании неустойки

Исх.№_____ от ____.________2019г

Директору ООО «Поставщик»

В соответствии с п.1.2. договора поставки №___ от ____.________2019г, заключенного между нашими организациями, ООО «Поставщик» обязалось поставить в адрес АО «Покупатель» товар (указывается точное наименование товара) в количестве 10 (десяти) тонн.

Согласно п.2.2. Договора поставки, оплата поставляемого товара осуществляется в форме его предварительной предоплаты. Платежным поручением №____от ____г Покупатель произвел 100% предварительную оплату за подлежащий поставке товар в сумме 5000 000 (пять миллионов) рублей.

Согласно ст.457 Гражданского кодекса РФ поставщик обязан передать товар покупателю в срок, установленный договором.

В соответствии с п.4.3. договора поставщик обязан поставить товар в течение 7 дней с момента зачисления предварительной оплаты за товар на расчетный счет поставщика. В нарушение указанного пункта договора поставка товара до настоящего времени не произведена. Период просрочки в поставке товара составляет 30 дней.

В соответствии с п.5.1. Договора за нарушение установленных договором сроков поставки товара поставщик уплачивает покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленного товара за каждый день просрочки. Таким образом, на дату составления настоящей претензии сумма неустойки составляет _________ рублей, что подтверждается нижеследующим расчетом:

Руководствуясь изложенным и ст.457 Гражданского кодекса РФ прошу:

1.Осуществить поставку оплаченного товара покупателю.

2.Оплатить неустойку за просрочку поставки товара из расчета 0,1 % от стоимости не поставленного товара за каждый день просрочки по дату фактического исполнения обязательства по поставке товара.

Если настоящая претензия не будет удовлетворена, АО «Покупатель» будет вынуждено обратиться за защитой своих интересов в Арбитражный суд.

Директор АО «Покупатель» _______________

Претензии об оплате поставленного по договору поставки товара

В случае нарушения сроков оплаты поставленного по договору товара Поставщик вправе потребовать от покупателя оплаты поставленного товара или потребовать вернуть товар. В случае, когда за нарушение сроков оплаты товара предусмотрена неустойка, покупатель так же вправе требовать ее уплаты. Если неустойка договором не установлена, покупатель вправе требовать уплаты на сумму долга процентов за пользование чужими денежными средствами, в порядке ст.395 ГК РФ.

Образец претензии:

Об оплате поставленного товара

Исх.№_____ от ____.________ 2019г

Директору ООО «Покупатель»

В соответствии с договором поставки №___ от ____.________2019г АО «Поставщик» по товарной накладной №_____ от ____.________2019г поставило в адрес ООО «Покупатель» товар (указывается точное наименование товара) в количестве 1(одной) тонны на сумму 1 000 000 (Один миллион) рублей.

Согласно ст.486 Гражданского кодекса РФ покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи.

Согласно п.1.3. Договора поставки оплата за поставленный товар осуществляется на расчетный счет поставщика в течение 10 дней с момента поставки товара.

В нарушение п. 1.3. Договора поставки поставленный товар до настоящего времени не оплачен. Задолженность за поставленный товар составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей. Просрочка в оплате поставленного товара на дату составления настоящей претензии составляет 35 дней.

В соответствии с п.4.1. Договора за нарушение установленных договором сроков оплаты поставленного товара покупатель уплачивает поставщику неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Таким образом, на дату составления настоящей претензии сумма неустойки составляет _________ рублей, что подтверждается нижеследующим расчетом:

Руководствуясь изложенным, ст.486 ГК РФ прошу:

  1. Оплатить задолженность за поставленный по договору поставки товар в сумме 1 000 000 (Один миллион) рублей.
  2. Оплатить неустойку за просрочку оплаты товара из расчета 0,1 % от суммы задолженности за поставленный товар за каждый день просрочки по дату фактического исполнения обязательства по оплате товара.
Читайте так же:
Жалоба на учителя школы (образец). Куда пожаловаться анонимно?

Если настоящая претензия не будет удовлетворена в течение 7 дней с момента ее получения АО «Поставщик» будет вынуждено обратиться за защитой своих интересов в Арбитражный суд.

Образец претензии поставка. Товар поставлен, но не оплачен.

Образец претензии поставка. Товар поставлен, но не оплачен.

Предлагаю Вам образец претензии по поставке товара. Когда Вы поставили товар, но покупатель его не оплатил.

Направляйте претензии своевременно – это ускорит возвращение ваших денежных средств в вашу компанию.

«___» ___________ 201__г.

Руководителю

ООО «ПРОФИТ»
_______, г. Москва, ул. ____________

д.__, офис____

От ООО «Электра»

_____, _____________

Ул. ___________д. ____

Оф.____

Тел:_______________

Претензия.

01 января 2011 года между ООО «Электра» далее Поставщик и ООО «Профит» далее Покупатель был заключен договор поставки.

Согласно пункту 1 договора, поставщик обязуется поставить продукцию, товар согласно накладной, а Покупатель обязуется принять и оплатить его на условиях договора.

В силу пункта 1 статьи 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Датой поставки товара считается дата приема Покупателем товара для продажи указанных в товарно-сопроводительных документах, подписанных представителями сторон (п. 3.2 договора).

Поставщик предоставляет Покупателю отсрочку платежа на поставленный товар сроком 30 календарных дней от момента принятия для продажи товара Покупателем. (п.9.1 договора).

Обязанностью покупателя является (пункт 1 статьи 486 ГК РФ) оплата товара непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено ГК РФ другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

В соответствии с условиями договора Поставщик исполнил надлежаще свои обязательства и поставил, а Покупатель принял товар согласно транспортным накладным № 108 от 29.01.2016г.; №120 от 03.02.2016г.; №130 от 05.02.2016 г.; № 177 от 17.02.2016г.; № 229 от 26.02.2016г.; № 249 от 02.03.2016г.; №250 от 02.03.2016.; № 293 от 14.03.2016г. ; № 305 от 16.03.2016. Итого с учетом частичных оплат покупателем товара сумма задолженности составила ________________ (_______________) рублей 00 копеек.

Срок оплаты товара по договору исчисляется от последней поставленной партии товара от ________2016г. с учетом положения п. 9.1 договора срок оплаты истекает через 21 календарных дней, а именно «____»_________ 2016 года.

Покупатель по состоянию на сегодняшний день не исполнил надлежаще свои обязательства по оплате поставленного товара. Претензий по качеству товара покупатель не заявлял.

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Обязательства признаются исполненными надлежащим образом, если точно соблюдены все условия и требования, предъявляемые к предмету исполнения, субъектам, месту, сроку, способу исполнения.

В связи с тем, что по состоянию на данный момент имеет место не оплата поставленного товара, т.е. неисполнение обязательства в соответствии со ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, просим Вас оплатить на наш расчетный счет денежные средства в размере _____ (______________) рублей 00 копеек, в течение 10 календарных дней с момента получения данной претензии.

Кроме того, просим Вас подписать акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ________________ и вернуть один экземпляр в адрес ООО «Электра» (_____ г. Калуга, ул. _________, д.__). В случае не возврата акта сверки в наш адрес, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Вами претензии с актами, последний в праве считать, что Вы согласны с вашей задолженностью.

При возникновении разногласий, для выверки расчетов обращаться по телефону 8 (4842) ___-__-___ (____________).

Если вышеуказанные требования Вами не будут выполнены, ООО «Электра» оставляет за собой право, руководствуясь нормами действующего законодательства, перерасчитать образовавшуюся задолженность в сторону увеличения с учетом штрафных санкций предусмотренных законодательством Российской Федерации. Кроме того, мы будем вынуждены передать материалы на рассмотрение в Арбитражный суд в порядке, установленном действующим законодательством с возложением на Вас судебных расходов и расходов на представителя.

Претензия по договору поставки

pdfСкачать документ в формате PDF
wordСкачать документ в формате DOC

dangerЭто образец. Он не может быть применен ко всем делам.

Читайте так же:
Наследование права аренды земельного участка

Генеральному директору
ОАО «Т.»
П.А.Я.

от адвоката Хоруженко А.С.
Юридическое бюро «Moscow legal»
г. Москва, ул. Маросейка, д. 2/15
https://msk-legal.ru
тел: 8(495)664-55-96

представитель: ЗАО «С.»
по доверенности

ПОВТОРНАЯ ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ

«09» января 20__ года между ЗАО «С.» и ОАО «Т.» был заключен Договор поставки (далее – Договор), в соответствии с которым ЗАО «С.» взяло на себя обязательства по поставке продукции производственно-технического назначения на условиях, определяемых Договором.

Согласно имеющимся Товарным накладным от 31.01.20__г., от 12.02.20__г., от 15.02.20__г., от 18.02.20__г., от 19.02.20__г. Поставщик (ЗАО «С.») выполнил свои обязательства в полном объеме. Никаких претензий по качеству или количеству поставленного товара у Покупателя не возникало, кроме того поставленная продукция уже используется Покупателем в производственных целях.

Согласно Спецификации от «09» января 20__ г. к Договору общая цена продукции составила 420__549,21 руб., включая НДС (18%). Руководствуясь условиями оплаты, указанными в Спецификации, Поставщик выставил Покупателю Счет от «09» января 20__ г. на оплату поставляемого товара на общую сумму 420__549,21 руб.

«18» января 20__ г. Покупатель перечислил Поставщику денежные средства в размере 1020__37 руб., согласно п. 7.1. Спецификации.

«11» февраля 20__ г. Покупатель перечислил Поставщику денежные средства в размере 1020__37 руб., однако согласно п. 7.2. Спецификации платеж должен был быть осуществлен до «08» февраля 20__ г. Таким образом, согласно п. 7.3. Договора размер пени составляет (1020__37 руб.*0,03% / 100) * 3 = 9262,47 руб.

«22» февраля 20__ г. Покупатель перечислил Поставщику денежные средства в размере 820__09 руб., согласно п. 7.3. Спецификации.

Согласно п. 7.4 Спецификации окончательный расчет – платеж в размере 20__9966,21 руб. Покупатель производит в течение 10 банковских дней с даты поставки Товара. Поставщик осуществил поставку в полном объеме «19» февраля 20__ г., таким образом, окончательный расчет Покупателем должен был быть произведен не позднее «06» марта 20__ г.

Однако в нарушении принятых на себя по Договору обязательств Покупатель только «06» июня 20__ г. производит платеж в размере 500000 руб. Таким образом, согласно п. 7.3. Договора размер пени на дату платежа составил (20__9966,21 руб.*0,03% / 100) * 93 = 20__36,57 руб.

«28» августа 20__ г. Покупатель произвел платеж на сумму 3949988,74 руб. Таким образом, согласно п. 7.3. Договора размер пени на дату платежа составил (20__9966,21 руб.*0,03% / 100) * 84 = 20__49,16 руб.

«26» мая 20__ г. Покупатель произвел платеж на сумму 20__00 руб. Таким образом, согласно п. 7.3. Договора размер пени на дату платежа составил (7899977,47 руб.*0,03% / 100) * 270 = 639898,14 руб.

До настоящего момента Покупатель не рассчитался за поставленный товар. Задолженность Покупателя перед Поставщиком по оплате товара на дату «05» декабря 20__ г. составляет 7799977,47 руб. Кроме того в период с 26.05.20__ г. по 05.12.20__ г. начислены пени в размере (7799977,47 руб.*0,03% / 100) * 193 = 451618,67 руб.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.

Таким образом, задолженность ОАО «Т.» по Договору поставки от «09» января 20__ г. составляет 7799977,47 руб., а также пени в размере 1638002,54 руб.

ЗАО «С.» неоднократно обращалось с просьбами о погашении задолженности по Договору. В свою очередь ОАО «Т.» предоставил ряд гарантийных писем, в которых признал наличие задолженности и взял на себя обязательства по ее погашению сначала в срок до «29» марта 20__ г., потом «30» апреля 20__ г., а в последующем до декабря 20__ г. Кроме того сторонами был подписан Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на «31» декабря 20__ г. подтверждающий наличие задолженности по Договору.

Однако ОАО «Т.» до настоящего момента не исполнило свои обязательства по Договору.

На основании вышеизложенного прошу Вас в рамках досудебного урегулирования спора незамедлительно, в срок до «15» декабря 20__г., произвести полную оплату задолженности в размере 9437980,01 (Девять миллионов четыреста тридцать семь тысяч девятьсот восемьдесят) руб. 01 коп. в пользу ЗАО «С.».

В случае отказа в удовлетворении ОАО «Т.» требований в добровольном порядке мы будем вынуждены обратиться в Арбитражный суд для защиты своих законных интересов, что повлечет для Вас дополнительные расходы в виде:

-наложения ареста на денежные средства на счете ОАО «Т.» в рамках обеспечительных мер;

-увеличение размера неустойки на срок вынесения решения судом;

-уплата судебных издержек и услуг представителя;

-уплата государственной пошлины;

Ответ на настоящую претензию убедительно прошу направить по вышеуказанным реквизитам в срок до 15.12.20__ г.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector